Codice DA1603
D.D. 16 giugno 2008, n. 144

Reg. (CE) 1260/99 - DOCUP 2000/2006 - Misure a “Regia Regionale”. Determinazioni in merito alle scadenze di “fine lavori” degli interventi finanziati.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

di autorizzare il Responsabile di misura a concedere una proroga al termine di ‘fine lavori’(cui è subordinata la permanenza del contributo concesso e l’attribuzione della quota di premialità), relativamente agli interventi proposti ed ammessi a finanziamento a valere sulle misure 2.3, 3.2, 4.1 a) e 4.2 b) - Docup 2000/2006 in presenza dei seguenti presupposti ed in base ai seguenti criteri direttivi:

- la richiesta di proroga dovrà essere formulata per iscritto dal soggetto attuatore e debitamente motivata;

- la proroga, che dovrà essere concessa per iscritto dal responsabile di misura, non dovrà superare il termine massimo del 31/10/2008;

- la proroga dovrà essere temporalmente dimensionata in base ad una previsione ragionevole del tempo strettamente necessario ad ultimare tutti gli adempimenti richiesti (ultimazione lavori o forniture, collaudo, presentazione del rendiconto corredato dalle fatture quietanzate), tenendo conto delle esigenze di celerità della spesa imposte dall’art. 31.2 Reg. CE n. 1260/99 e della prossima chiusura (31/12/2008) del Docup 2006/2008.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto