Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2007, n. 33-7962

Reg. Ce 1260/99 FESR - Ob. 2 DOCUP 2000/2006 Misura 3.1a): Progetti Integrati d’Area. Proroga termini per fine lavori, collaudo e presentazione della relativa documentazione quietanzata di cui alla D.G.R. 39-6571 del 30-7-2007.

A relazione dell’Assessore Bairati:

Premesso che:

La Commissione Europea con Decisione C (2001) 2045 assunta in data 07/09/2001 ha approvato il Documento Unico di programmazione (DOCUP) ob. 2 della Regione Piemonte per il periodo di programmazione 2000/2006 redatto ai sensi del Reg. 1260/99;

con deliberazione n. 51/4056 del 01/10/2001 la Giunta Regionale ha preso atto della citata decisione di approvazione del DOCUP ob. 2 programmazione 2000/2006;

con deliberazione n. 83/4453 del 12/11/2001 la Giunta Regionale ha approvato sulla base delle modifiche ed integrazioni apportate dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 31/10/2001 nella versione definitiva il “Complemento di Programmazione” (C.d.P.) che contiene le schede delle misure (suddivise per assi d’intervento) da finanziare con il F.E.S.R., che costituiscono l’articolazione attuativa del DOCUP.

Atteso che, nell’ambito dell’asse 3 (Sviluppo locale e valorizzazione del territorio), risulta programmata la misura 3.1 (Valorizzazione della programmazione integrata d’area) che si articola ulteriormente in due sottomisure denominate rispettivamente:

- Progetti Integrati di sviluppo socio economico di area (misura 3.1 a);

- Sistema della corona Verde (misura 3.1 b).

Entrambe assegnate alla regia regionale.

Considerato che la Giunta Regionale con D.G.R. n° 83-4858 del 17/12/2001 ha approvato lo schema di indirizzo per l’attuazione della misura 3.1 a, nel quale sono contenute le indicazioni generali per l’attuazione della misura, un’appropriata distribuzione delle risorse disponibili fra le aree potenzialmente interessate alla predisposizione e realizzazione dei Progetti Integrati, le prescrizioni operative per pervenire alla strutturazione dei Progetti integrati idonei a garantire un diffuso sviluppo socio-economico dell’area omogenea di riferimento.

Considerato che la precitata D.G.R. n° 83-4858 del 17/12/2001 prevedeva al punto 6 dello schema di indirizzo che la fine lavori dovesse avvenire entro il 31 dicembre 2004,

Considerato che con successive deliberazioni la Giunta Regionale ha ritenuto necessario prorogare la suddetta scadenza del 31/12/2004 stabilendo, da ultimo con DGR 39-6571 del 30/07/2007 quale termine per la fine lavori, collaudo e presentazione della relativa documentazione quietanzata, la data del 31/12/2007.

Considerato che:

Le Province e i soggetti attuatori dei singoli interventi dei Progetti Integrati d’Area hanno presentato alla Regione richiesta di proroga poiché, a causa di problematiche emerse in fase di collaudo, di ritardi nell’espletamento degli adempimenti amministrativi e contabili o per lavori non ancora ultimati, poiché alcuni interventi sono stati inseriti nei Progetti Integrati d’Area solo a seguito di avanzi di gestione dovuti agli ultimi ribassi d’asta di interventi precedentemente ammessi a finanziamento, o ancora per problematiche imprevedibili verificatesi nel corso dei lavori o comunque per altre cause indipendenti dalla volontà dei soggetti attuatori, non sono in grado di rispettare la tempistica stabilita dalla D.G.R. n° 39-6571;

verificato inoltre, a seguito di monitoraggi sullo stato di avanzamento degli interventi, come permanga tuttora, per alcuni soggetti attuatori, l’impossibilità di ultimare i lavori ed effettuare i pagamenti nei confronti degli appaltatori e dei fornitori e ciò, in molti casi, in conseguenza della carenza di liquidità che ha reso difficoltoso, in questi ultimi mesi, il normale e celere flusso dei pagamenti dalla Regione verso i soggetti attuatori;

preso atto che la proroga da disporsi per la fine lavori, collaudo e presentazione della relativa documentazione quietanzata è compatibile con le scadenze previste dei Regolamenti Comunitari relativi al DOCUP 2000-2006 Area Obiettivo 2 e Area Phasing Out.

quanto sopra premesso;

la Giunta Regionale,

vista la proposta di proroga relativa alla realizzazione degli interventi di cui alla misura 3.1 a) DOCUP 2000/2006 formulata dalla competente Direzione Regionale e ritenuta condivisibile;

con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

sulla base delle motivazioni dettagliatamente esposte in premessa e in parziale sanatoria, di autorizzare i competenti uffici della Direzione Regionale Attività Produttive, per quanto attiene alla realizzazione degli interventi finanziati nell’ambito della misura 3.1 a) DOCUP 2000/2006, alla concessione della proroga del termine del 31-12-2007 per la fine lavori, collaudo e presentazione della relativa documentazione quietanzata, stabilendo quale nuovo termine ultimo per la fine lavori e per il collaudo e la presentazione della relativa documentazione quietanzata il 30-06- 2008.

La presente deliberazione sarà pubblicata, in forma integrale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n° 8/R/2002.

(omissis)