Codice 21
D.D. 6 ottobre 2006, n. 811

Reg. (CE) 1260/99 - DOCUP 2000-2006 - Linea di intervento 2.5b - Proroga scadenza di “fine lavori” per il conseguimento della quota di contributo premiale

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

di concedere, per le motivazioni citate in premessa, un’ulteriore proroga al termine di fine lavori, cui è subordinata l’attribuzione della quota di premialità, relativamente agli interventi proposti e ammessi a finanziamento nell’ambito della Linea di intervento 2.5b-Docup 2000-2006, in base ai seguenti criteri:

- la richiesta di proroga dovrà essere formulata per iscritto dal soggetto attuatore e motivata con riferimento a cause non imputabili al soggetto attuatore;

- la proroga, che dovrà essere concessa per iscritto, non potrà in ogni caso superare i 6 mesi, decorrenti dalla scadenza del termine di “fine lavori” prorogata in base alle determinazioni citate in premessa;

- la proroga dovrà essere temporalmente dimensionata in base ad una previsione ragionevole del tempo strettamente necessario ad ultimare tutti gli adempimenti richiesti (ultimazione lavori o forniture, collaudo, presentazione del rendiconto corredato dalle fatture quietanzate), tenuto conto delle scadenze del Docup relative alle aree phasing out ed alle aree obiettivo 2.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art 16 del D.P.G.R. 8/R/2002.

Il Direttore regionale
Gaudenzio De Paoli