Codice 16.3
D.D. 30 dicembre 2004, n. 321

Reg. (CE) 1260/99 - DOCUP 2000/2006 - Misure a “Regia Regionale”. Determinazioni in merito alle scadenze “di fine lavori” per il conseguimento della quota di contributo cosiddetta “di premialità”

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Di autorizzare il Responsabile di misura a concedere un’ulteriore proroga al termine di fine lavori, cui è subordinata l’attribuzione della quota di premialità, relativamente agli interventi proposti (nel primo ambito temporale utile) e ammessi a finanziamento a valere sulle misure 2.3, 3.2, 4.1a) e 4.2b) Docup 2000/2006, in base ai seguenti criteri direttivi:

- la richiesta di proroga dovrà essere formulata per iscritto dal soggetto attuatore e motivata con riferimento a cause non imputabili al soggetto attuatore;

- la proroga, che dovrà essere concessa per iscritto e sottoscritta esclusivamente dal responsabile di misura, non potrà in ogni caso superare i nove mesi, decorrenti dalla scadenza del termine di “fine lavori” prorogato in base alla determinazione n. 20 del 5.2.2004 ovvero prorogato d’ufficio in base alla determinazione n. 214 del 28.9.2004;

- la proroga dovrà essere temporalmente dimensionata in base ad una previsione ragionevole del tempo strettamente necessario ad ultimare tutti gli adempimenti richiesti (ultimazione lavori o forniture, collaudo, presentazione del rendiconto corredato dalle fatture quietanzate), tenuto conto delle scadenze del Docup relative alle aree phasing-out ed alle aree obiettivo 2.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto