D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 e D.I. 29 dicembre 1997. Disposizioni urgenti in merito all’approvvigionamento idrico connesso con la presenza di “sostanze indesiderabili” nell’acqua distribuita per consumo umano. Proroga al 31 dicembre 2001 del termine di ultimazione lavori e relative deroghe alla concentrazione massima ammissibile

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

decreta

A) i Sindaci dei Comuni di cui alla tabella allegata che, ai sensi del D.P.G.R. n. 90 del 30/12/1999, non abbiano ancora completato gli interventi di risanamento possono consentire agli Enti gestori degli acquedotti del territorio di loro competenza la distribuzione di acqua destinata al consumo umano con valori di concentrazione superiori ai limiti previsti dall’allegato 1 del DPR 236/88, per i parametri ferro, manganese, solfati e magnesio, purché inferiori al VMA stabilito con il D.I. 29 dicembre 1997:

- ferro: valore massimo ammissibile 1 mg/l;

- manganese: valore massimo ammissibile 0,2 mg/l;

- magnesio: valore massimo ammissibile 100 mg/l;

- solfati: valore massimo ammissibile 400 mg/l.

B) La distribuzione di acqua alle suddette condizioni è limitata al tempo necessario per completare gli interventi di risanamento e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2001.

C) A lavori ultimati dovranno essere trasmessi alla Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche, il certificato di fine lavori ed il relativo atto di collaudo o di regolare esecuzione, nonché i risultati dei controlli analitici che attestino il rientro dei parametri nei limiti previsti dal D.P.R. 236/88.

D) Gli Enti gestori degli acquedotti sono in ogni caso tenuti ad assicurare all’utenza l’erogazione di acqua della migliore qualità possibile, in conformità alle indicazioni del Dipartimento di Prevenzione della Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

E) I Sindaci sono tenuti inoltre, sentito il Dipartimento di Prevenzione della Azienda Sanitaria Locale, ad informare pubblicamente e tempestivamente la popolazione interessata del presente provvedimento, degli interventi posti in essere e dei tempi entro i quali si concluderanno detti lavori. La comunicazione dovrà essere inviata in copia alla Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche.

Enzo Ghigo

Allegato

Tabella riassuntiva sullo stato di attuazione dei Piani di intervento

N°

Acquedotto /parametro in deroga

Lavori di risanamento

Data di ultimazione lavori

Risultati di controlli analitici

Note

1

SAUZE D’OULX (TO) - ACQUEDOTTO COMUNALE / per solfati

I lavori previsti nel piano originario (miscelazione con nuove captazioni) non sono risultati risolutivi. Si rende necessario un nuovo intervento di ricerca d’acque con minor tenore di solfati.

31/12/01

superiori alla C.M.A.

Nel mese di marzo 2000 é stato stabilito un protocollo d’intesa con il Comune di Oulx per la trivellazione di un nuovo pozzo, che potrà essere posto in servizio entro la fine del 2001.

2

NOVALESA (TO) - ACQUEDOTTO COMUNALE / per solfati

Realizzata miscelazione con nuove fonti a basso tenore di solfati

31/12/01

superamenti saltuari

In corso ulteriori lavori per nuova captazione.

3

POIRINO (TO) - ACQUEDOTTO COMUNALE / per manganese

Realizzata la Ristrutturazione del pozzo con esclusione delle falde a rischio, il problema non è ancora risolto.

31/12/01

superiori alla C.M.A.

E’ in corso il progetto dell’impianto di trattamente. In previsione un nuovo pozzo.

4

SAN DAMIANO D’ASTI (AT) - ACQUEDOTTO COMUNALE / per manganese

Costruzione impianto di potabilizzazione

31/12/00

superamenti saltuari

Lavori in avanzato stato di realizzazione

5

VALFENERA (AT) - ACQUEDOTTO COMUNALE / per ferro e manganese

Realizzazione condotte interconnesione con acquedotto Consorzio della Piana, da San Paolo Sobrito a Valfenera.

31/12/00

superamenti saltuari

Lavori appaltati e in corso di realizzazione

6

VINZAGLIO (NO) -ACQUEDOTTO COMUNALE / per manganese

Lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto di trattamento.

31/12/00

superiori alla C.M.A.

Sono in corso di attuazione ulteriori lavori di adeguamento

7

BALOCCO (VC) - ACQUEDOTTO COMUNALE / per ferro e manganese

Costruzione impianto di potabilizzazione

31/12/01

superiori alla C.M.A.

Nonostante sia stato attivato l’impianto di potabilizzazione il parametro MN non rientra ancora nei limiti consentiti. Sono in corso di attuazione ulteriori lavori di miglioramento

8

BORGO VERCELLI (VC) - ACQUEDOTTO COMUNALE / per ferro e manganese

Impianto di trattamento

31/12/01

superiori alla C.M.A.

L’impianto realizzato, che inizialmente consentiva di ottenere valori abbondantemente al di sotto della C.M.A., ha accusato dei problemi. Sono in corso opportune verifiche.

9

FONTANETTO PO (VC)- ACQUEDOTTO COMUNALE / per manganese

Allacciamento al nuovo impianto di Trino Vercellese

31/12/00

superiori alla C.M.A.

In attesa del completamento dell’impianto di trattamento di Trino Vercellese

10

QUINTO VERCELLESE (VC) - ACQUEDOTTO COMUNALE / per manganese

Costruzione impianto di potabilizzazione

31/12/00

superiori alla C.M.A.

Lavori appaltati a nuova ditta

11

TRINO VERCELLESE (VC) - ACQUEDOTTO COMUNALE / per ferro e manganese

Realizzazione impianto di potabilizzazione e interconnessione con acque di qualità.

31/12/00

superamenti saltuari

Lavori in avanzato stato di realizzazione

12

VILLATA (VC) - ACQUEDOTTO COMUNALE / per manganese

Costruzione impianto di potabilizzazione

31/12/01

superamenti saltuari

Lavori in avanzato stato di realizzazione

13 - 44

CONSORZIO ACQUEDOTTO VALTIGLIONE / per ferro e manganese

Costruzione condotta idrica di collegamento tra l’Azienda Consortile Acq. Valtiglione e l’Az. A.S.P. per il vettoriamento delle acque destinate alla demanganizzazione

31/12/00

superamenti saltuari

I lavori sono conclusi. Potrebbero presentarsi superamenti saltuari a causa dell’adeguamento delle portate di esercizio dell’inteconnessione con l’impianto di trattamento di Asti, nonché per esigenze di pulizia delle condotte di distribuzione.

45 - 47

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA VERCELLESE - Comuni di Formigliana, Collobiano, Villarboit / per ferro e manganese

Programma Triennale per la Tutela dell’Ambiente - Risanamento igienico sanitario degli acquedotti consortili per i comuni di Collobiano, Formigliana, Rovasenda, Salussola, Soprana e Villarboit

31/12/00

superiori alla C.M.A.

I lavori di posa condotte sono conclusi. Manca il parere ANAS per un attraversamento stradale.